Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Sven Pignar (nachfolgend „Auftragnehmer“) und seinen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“) über IT-Beratung, Webdesign, Webentwicklung und Fotografie.
Sie gelten gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB) und Verbrauchern (§ 13 BGB).
Angebote sind freibleibend.
Ein Vertrag kommt durch Annahme eines Angebots, schriftliche Bestätigung oder Beginn der Leistung zustande.
Umfang ergibt sich aus dem Angebot.
Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg geschuldet.
Änderungen bedürfen der Textform.
Der Auftraggeber stellt alle erforderlichen Inhalte, Daten und Zugänge rechtzeitig bereit. Verzögerungen verlängern Fristen entsprechend.
Preise sind Endpreise nach § 19 UStG (keine Umsatzsteuer).
Zahlung innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.
Abschlagszahlungen können verlangt werden.
Empfehlungen sind unverbindlich und erfolgen nach bestem Wissen. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko des Auftraggebers.
Abnahme erfolgt nach Fertigstellung.
Ohne Mängelrüge innerhalb von 14 Tagen gilt die Leistung als abgenommen.
Änderungen nach Abnahme sind kostenpflichtig.
Für externe Dienste (Hosting, Domains, APIs) wird keine Haftung übernommen.
Künstlerische Gestaltung liegt beim Auftragnehmer.
RAW-Dateien werden nicht herausgegeben.
Auswahl der Bilder erfolgt durch den Auftragnehmer.
Urheberrecht verbleibt beim Auftragnehmer.
Nutzung erst nach vollständiger Zahlung.
Einfache Nutzungsrechte, sofern nicht anders vereinbart.
Der Auftragnehmer darf Projekte zu Referenzzwecken verwenden, sofern kein Widerspruch erfolgt (B2C jederzeit möglich).
Haftung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit nur bei Kardinalpflichten und begrenzt auf vorhersehbaren Schaden.
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
Dieses erlischt bei vollständiger Leistungserbringung nach ausdrücklicher Zustimmung.
Recht: Bundesrepublik Deutschland
Gerichtsstand: Baden-Baden (bei Unternehmern)
Salvatorische Klausel gilt.